При завершении монтажных работ собирается приемная комиссия, которая уполномочена проверить соответствие результата работ условиям договора , проектным данным и техническому заданию. По итогам такой проверки составляется акт об окончании монтажных работ, который подписывается членами комиссии и представителями заказчика и исполнителя. В акте обязательно указываются номера документов, содержащих техническую информацию. Подписанный акт служит доказательством выполнения условий договора.
Акт об окончании монтажных работ может иметь свободную форму в рамках общих правил оформления актов. В нем, помимо заключения комиссии, может быть указана информация о проведенных работах.
Форма акта об окончании монтажа охранной или пожарной сигнализации закреплена в приложении №5 к РД 78.145-93.
На нашем сайте вы можете скачать образец акта.
Акт монтажа оборудования
Дополнительным документом, удостоверяющим выполнение условий договора о монтажных работах, является акт монтажа оборудования. В акте указывается номер технического задания, согласно которому выполнялся монтаж оборудования, назначение оборудования, данные о проведении ходовых испытаний. Акт монтажа оборудования составляется в таком количестве экземпляров, которое необходимо для каждой конкретной задачи, по числу заинтересованных лиц и для предоставления в бухгалтерию для учета расходов и принятия оборудования на баланс.
Акт монтажа оборудования составляется на основе акта приемки работ, но может иметь дополнительные графы в зависимости от типа оборудования, условий его эксплуатации. После оформления акта монтажа, который может быть совмещен с актом пуско-наладки, Материальная ответственность за оборудование переходит с исполнителя (монтажной организации) на заказчика.
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
«__»________ 20__ г.
_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора
2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора
оставшаяся сумма, а именно ________ рублей, вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.
5. Порядок приема и сдачи выполненных работ
5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____________, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.
7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ______ дней письменно известить об этом другую сторону.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
приложение № 1 - Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком
приложение № 2 - Акт приема-передачи выполненных работ
приложение № 3 - технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.
8. Адреса и реквизиты сторон
Подрядчик
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Вот он какой, акт выполненных работ (образец)
Вот он какой, акт выполненных работ образец
акт выполненных работ образец
Что такое Акт выполненных работ (услуг), для чего он нужен и почему так важен, вы теперь знаете. Для тех, кто пропустил, можете ознакомиться здесь .
И чтоб далеко не ходить, давайте рассмотрим примерный образец его составления. Формулировки могут меняться, содержание тоже зависит от конкретной ситуации. Но главное, что вы должны вписать в акт выполненных работ . это:
- объём выполненных работ
- сроки их выполнения
- претензии по качеству и метод их устранения.
Эта форма не является единственно возможной, это такой середнячок среди всех существующих. Поэтому не принимайте её как обязаловку.
Примерный образец
сдачи-приёмки выполненных работ (услуг)
г. Энск 01 января 2012 г.
ООО «Ветродуй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Иванова И. И. действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин Петров Пётр Петрович, паспорт 0101 010001, выдан 1 о/м УВД г. Энска 01.01.10 г. именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором подряда № 1 от 01.12.11 г. Подрядчик выполнил работы по установке и монтажу кондиционера «Ветерок-ДУЙ» по адресу: г. Энск, ул. Известная, д. 5, кв. 6, а именно: произвёл монтаж кондиционера в указанном Заказчиком месте, наладил подключение кондиционера и проверил его работоспособность. Все работы выполнены в полном объёме.
2. Срок выполнения работ, согласно договору, до 10.01.12 г. Фактически работы выполнены 31.12.11 г.
3. Качество выполненных работ фактически соответствует (не соответствует) требованиям, установленным условиями договора и обычно предъявляемым к такому виду работ.
4. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены. (Если выявлены, то указываем, какие именно, способ и сроки их устранения Подрядчиком либо способа возмещения расходов Заказчику).
5. Работы оплачены в полном объёме. По качеству выполненных работ, срокам их выполнения и оплате стороны претензий к друг другу не имеют.
Работу сдал: Работу принял:
от Подрядчика от Заказчика
Иванов И. И. Иванов Петров П. П. Петров
Ну, вот как-то так. Не забывайте, бумажка наиважнейшая. Выполнение обязательств по договору подряда (оказания услуг) может быть подтверждено только подписанием такого акта.
Будьте начеку, ваш юрист.
Подпишись на бесплатную рассылку и получи в подарок 3D-книгу "Как избежать увольнения за прогул"!
